1影响钢筋混凝土+C配箍率
2建筑物高度相同+C 圆形
3关于建筑石膏技术+D防火性能差
4水泥强度等级+B 3d和28d
5水准测量中+B HA+A-B
6最适合泵送+D 100
7立面铺贴+ D 满粘法
8根据相关规范门窗+ A 人造木板门
9关于建筑幕墙+D 在有镀膜
10闸浴间+A混凝土
11脚手架+D 安装红色的灯
12关于外用电梯+B 外用电梯底笼
13无需办理+C 现场食堂
14施工现场污水+B 市政管理
15关于施工现场临时用水+A 高度超过
16下列选项《民用建筑节能》+C 建材研制
17根据《建设工程项目管理》+ A 质量计划
18下列选项属于分部工程+ 屋面工程
19根据《建筑工程施工质量》+B 建设单位
20混凝土悬臂+D 100
多选：
21对混凝土构件+B环境类别C混凝土强度 D混凝土保护层
22地基验槽+B持力层C有浅埋D浅部E设计
23关于大体积+A控制D掺入
24高强螺栓+A喷B砂轮C
25工程实施过程+A地基B主体D装饰
26根据《危险性较大》+A建设单位B总监C项目设计D项目专职
27影响施工现场+A施工条件B周边
28可以使用36v+B高度低于2.2米C 高温D有导电
29根据《建设工程施工专业分包》+A组织D确保
30根据《建筑内部装修》+A合格B防火D燃烧
案一 在施工过程中
（1）按照累加数列错位相减取大差法
5分
（2）计划工期T=136
5分
（3）施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施
5分
（4）（1）索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。（2）不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担（3）不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。不可抗力造成的工期延后工期顺延
5分
案二:
(1):事件一
4分
建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责
承包单位责任：材料进场核验是否于建设单位提供的一览表符合，不合格材料不得进场，负责材料送检
(2):事件二
4分
原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》
(3):事件二 4分
不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工
(4):事件三
4分
凿除墙体空鼓部分，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收
(5):事件四
4分
建设单位已投入使用，竣工日期即为使用日期，2010年9月18日
案三: (1)事件一…5分
不合理，建设单位不应当将一个本应该由施工单位自己完成的工作再分包给其他单位
(2)事件二
5分
书本上有。交叉作业
（3）事件三中。
5分
书本有。骨架隔墙
（4.）事件四
5分
按照原来数量的一倍进行抽检,原不合格重检，10%，不少于6间，离地0.8—1.5,离墙面0.5 ,
案四:预付款:1000*10%=100(万元),
2分
预付款起扣点:1000*60%=600(万元),
2分
6月份开始扣回预付款，6、7月份每月扣50万
4分
截止8月末累计支付工程款:80+160+170+180+160+130=880万元. , 2分
结算之前累计支付工程款:1000*90%=900
, 2分
万元,竣工结算:1000+5=1005万元
2分
保修金:1005*5%=50.25万元
2分
结算方式，单项、单位、总决算
4分
希望对你有帮助
<
建设工程敎育网网站上有很多的学习资料可以下载学习，都是免费的，有历年真题及答案、试题资料等等很多。还能在网站上结交到很多的朋友的。对你学习、工作都会有很大的帮助的。
是施工过程在施工段上持续时间的累加！
我空间里相关的复习资料，希望对你有帮助。
2011年法规真题 单选答案基本验证，多选没时间对，还请高手对对答案
单选
1.取得建造师资格证书并经（B）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格
2、行政法规的的制定主体是（C）
A、全国人民代表大会 B 、全国人民代表大会常务委员会
C、国务院 D、最高人民法院
3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务的（C）
A、抵消 B、提存
C、混同 D、免除
4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（A）年
A、1 B、2
C、4 D 20
5、根据《物权法》不适合用于质押财产的是(D)
A、汇票 B仓单
C建设用地 D应收账款
6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是(D)
A 转让 B、抵押
C出资入股 D投保火灾险
7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（C）万元。
A100 B200
C、600 D1000
8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（D）
A总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包
C建筑工程只能招标发包，不能直接发包
D、国家提倡对建筑工程实行总承包
9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（A）
A未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包
B将专业工程分包给不具备资质的承包人
C将劳务作业分包给不具备资质的承包人
10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（B）
A该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标
B该联合体成员签订共同投标协议
C该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标
D甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人
11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为(B)
A评标价 B投标报价
C招标控制价 D标底
12、经评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（A）
A评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密
B评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名
C项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取
D评标委员会成员由三人组成
13、经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲的行为的正确说法是：(A)
A属于在投标有效期内撤回投标文件
B属于放弃中标
C甲的要求不能被接受，必须继续参加投标
D甲可向招标人申请退还部分投标保证金
14、关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（A）
A生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用
B建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任
C建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责
D某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内
15、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（C）
A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员
B 3年内不得担任监理单位的主要负责人
C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人
D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人
16、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（A）
A本企业负责人
B当地安全生产监督管理部门
C县级以上地方人民政府
D省级（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门
17、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（）上报有关主管部门(B)
A幕墙分包企业 B施工总承包企业 C监理单位 D 建设单位
18、根据国务院《特种设备安全保障条例》从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（D）批准
A县级以上人民政府
B省级政府特种设备安全监督部门
C国务院
D 国务院特种设备安全监督部门
19、房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（D）
A要求施工企业购买其制定的不合格消防器材
B 申请施工许可证时无需提供保障工程安全施工措施的资料
C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
D甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门
20、关于建设单位安全责任的说法，正确的是D
A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求
B 建设单位有权……
C建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
D建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料
21、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（C）
A 意外伤害保险属于非强制险
B 保险由建设单位办理
C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费
D 保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
22、基坑支护工程专项施工方案须经（D）签字后实施
A 施工企业项目经理和现场监理工程师
B 施工企业负责人和建设单位负责人
C 建设单位负责人和总监理工程师
D 施工企业技术负责人和总监理工程师
23、企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（C）个月
A 1 B2
C 3 D 6
24、根据建设工程质量管理条例对涉及（B）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出涉及方案
A 增加工程内部装饰 B 建筑主体和承重结构变动
C 增加工程造价总额 D 改变建筑工程
25、建设工程施工总承包企业将装也工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（C）
A 分包工程质量由分包企业负总责
B 分包工程质量由分包企业单独承担责任
C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任
26、因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（B）
A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用
B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔
C施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔
D 施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修
27、必须经总监理工程师签字的工作是（D）
A 开工前的放线定位 B 分项工程验收
C 下一步工序 C 建设工程竣工验收
28、某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（D）
A 只能由生产厂家承担 B 只能由供应商承担
C 只能施工企业自行承担 D 可向生产厂商
29、需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位讲有关资料向（A）报告
A 公安消防 B 建设工程安全监督机构
C 建设行政主管部门 D 上级主管部门
30、下列争议中属于劳动争议的是（D）
A企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议
B 公司股东李某因股息分配产生的争议
C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D 进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议
31、劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（C）年
A 6个月 B 1年
C 2年 D 5年
32、劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的固定，该处理结果为（A）
A 该使用期为劳动合同期限
B按无效劳动合同处理
C 按无固定器限合同处理
D 按完成一定工作任务为期限的合同处理
33、用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（C）
A 固定期限 B无固定期限
C 以完成一定任务为期限 D 短期
34、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（C）
A 警告 B 罚款
C 支付违约金 D 没收财产
35、下列合同中，受合同法调整的是（C）
A 婚姻 B 收养
C 买卖 D 行政
36、在合同法中，要约生效的时间是（B）
A 要约人发出要约时 B 要约达到受要约人时
C 受要约人作出承诺时 D 受要约人承诺到达时
37、在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（A）
A 要约 B 要约邀请
C 反要约 D承诺
38、受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（D）
A 承诺超时 B 承诺延误
C 新承诺 D新要约
39、下列合同中，以下情形属于无效合同的是（C）
A 当事人无履约能力 B 当事人对合同有重大误解
C 违反法律法规的强制性规定D违法法定的形式
40、关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（D）内有效
A 1个月 B 3各月
C 6个月 D 1年
41、关于待定合同的说法，正确的是（B）
A 善意相对人不享有撤销的权利 B 效力待定合同的相对人有催告权
C 待定合同是生效合同 D 待定合同是无效合同
42、甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（B）
A 丙不能以自己名义起诉甲 B 丙起诉甲是在行使代位权
C 丙起诉甲以50万元为限 D 丙的起诉费用由自己支付
43、下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（D）
A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产
B 债务人放弃到期的债权
C 债务人将巨额财产赠与他人
D 债务人出售其全部财产
44、甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（D）
A 甲公司名词变更 B 乙公司的法人代表变更
C 合同签约人变更 D 买卖数量变更
45、某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是（D）万
A 24 B 27
C 30 D 42
46、关于担保的说法，正确的是（D）
A
B
C
D以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效
47、某建设单位出具的银行保函中，保证人为（B）
A 监理单位 B 银行
C 建设单位 D 施工企业
48、定金合同以（C）之时生效
A 当事人签字 B 合同备案
C 定金实际交付 D 主合同成立
49、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（D）
A 行政调解 B 法院调解
C 仲裁调解 D 人民调节
50、一裁定终局体现了仲裁的（D）特点
A 专业性 B 自愿性
C 独立性 D 快捷性
51、仲裁的保密性特点体现在他（C）为原则
A 不开庭审理 B 不允许代理人参加
C 不公开审理 D 不允许证人参加
52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（重新……）
A 留存。。 B 强制执行
C
53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（C）
A 原告所在地 B 被告所在地
C 合同签定地 D 合同施行地
54、在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（D）
A 代为 。。。。 B 进行和解
C 。。。。。。 D 法庭辩论
55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（C）日
A 5 B 。。
C 10 D 15天
56、仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（A）申请强制执行
A人民法院 B 司法行政机关
C 仲裁机构 D 公安机关
57、关于仲裁调解的说法，正确的是（C）
A 仲裁庭必须先进行调解
B调解不成不能做出。。书
C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力
D 。。。
58、仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是：
A 甲与乙不能自行进行和解
B 甲乙达成和解不能撤回仲裁申请
C 甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁
D 甲乙。。。。。
59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（A）
A 应按乙、丙的意见做出仲裁书
B 应该按甲的意见做出仲裁书
C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定
D 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见
60、施工企业认为（D）。。其合法机构，可以申请行政复议。
A 建设单位违约的行为 B 总监理工程师的停工决定
C 上级企业的处理决定 D 行政机关的罚款
二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（BDE）一并发包
A代建 B 施工
C 监理 D 设计
E 设备采购
62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为ADE
A不违反法律 B、不违背社会公德
C．。。。 D 不与第三人利益相冲突
E不与社会公共利益相冲突
63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（DE）
A 建筑物 B 建设用地使用权
B 生产设备、材料 D 在建工程
E 在建船舶
64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（BCE）
A 。。。。。。 B工程建国家强制性标准
C工程设计文件 D施工企业管理制度
E建设工程施工合同
65、投标有效内，投标人有（AC）行为的，其投标保证金予以没收。
A 撤回投标文件 B 补充投标文件
C放弃中标 D 澄清投标文件
E．。。。。
66、施工作业施工人员安全生产义务（ABC）
A 使用劳动生产安全用具
B接受安生生产培训
C发现事故立即报告
D 。。。。。。
E为自己。。。。
67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（B）
A发生安全事故应由工人自负 B该条款为无效条款
C 施工企业应受行政处罚 D。。。。
E施工企业负责人应受行政罚款
68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（BDE）
A对建设工程项目的安全生产负总责 B 落实安全生产责任制
C 制定安全生产规章制度和操作规程 D确保安全生产费用的专项使用
E根据工作特点组织制定安全施工措施
69、取得安全生产许可证的条件是（AB）
A 特种作业人经考核合格 B 职工参加工伤保险
C通过了安全生产管理体系认证 D 进行了安全评价
E 已办理安全。。。。
70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ABE）
A保修范围 B保修期限
C质量保证金的退还方式 D质量保证金预留比例
E保修责任
71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（AE）
A 建立进货验货制度
B．。产品。。。。
C 对使用有瑕疵的产品进行说明
D 为扩大销售，对。。。。
E快过期的产品降价销售
72、某交通施工穿越噪声敏感区域，。。。，下列说法正确的是（BCE）
A 禁止一切夜间施工
B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准
C必须公告安民
D．。。
E在开工15日前，。。。。。。。行政主管部门报告
73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（DE）
A 。。。 B。。。
C 。。。 D签订专业技术培训服务违约金
E签订竞业
74、建设工程合同属于（ACD）
A有名合同 B实践合同
C 要式合同 D有偿合同
E单务合同
75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（AE），有权行使抗辩权
A 经营状况严重恶化 B法定代表人并追究刑事责任
C．丧失。。 此项我认为不选 D企业负有较大债务
E转移财产试图躲避债务
76、合同权利文件终止时，不影响（ABC）之效力
A结算条款 B 清理条款
C 仲裁条款 D 担保条款
E．。。
77、民事违约责任的承担方式有（ABC）
A赔偿损失 B采取。。。
C定金。。 D 精神损失赔偿
E 赔礼道歉
78、建设单位。。。，根据《民事诉讼法》。。。，建设单位可以将（BC）列为其被告
A 。。代理机构 B总承包企业
C 分包企业 D实际施工人
E 建设行政主管部门
79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（AB）
A当事人必须在开庭前提出回避申请
B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出
C．。。代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避
D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出
E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作
80、关于仲裁协议的说法，正确的有（AE）
A 仲裁协议应当是书面形式
B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可
C仲裁协议必须在争议发生前达成
D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权
2011年二级建造师《建设工程法规》
单选
1.取得建造师资格证书并经（B）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格
2、行政法规的的制定主体是（C）
A、全国人民代表大会 B 、全国人民代表大会常务委员会
C、国务院 D、最高人民法院
3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务的（C）
A、抵消 B、提存
C、混同 D、免除
4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（A）年
A、1 B、2
C、4 D 20
5、根据《物权法》不适合用于质押财产的是(C)
A、汇票 B仓单
C建设用地 D应收账款
6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是 D
A 转让 B、抵押
C出资入股 D投保火灾险
7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（C）万元。
A、100 B、200
C、600 D、1000
8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（D）
A总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包
C建筑工程只能招标发包，不能直接发包
D、国家提倡对建筑工程实行总承包
9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（A）
A未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包
B将专业工程分包给不具备资质的承包人
C将劳务作业分包给不具备资质的承包人
10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（B）
A该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标
B该联合体成员签订共同投标协议
C该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标
D甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人
11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为 B
A评标价 B投标报价
C招标控制价 D标底
12、经评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（A）
A评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密
B评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名
C项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取
D评标委员会成员由三人组成
13、经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲的行为的正确说法是：C
A属于在投标有效期内撤回投标文件
B属于放弃中标
C甲的要求不能被接受，必须继续参加投标
D甲可向招标人申请退还部分投标保证金
14、关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（A）
A生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用
B建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任
C建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责
D某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内
15、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（C）
A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员
B 3年内不得担任监理单位的主要负责人
C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人
D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人
16、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（A）
A本企业负责人
B当地安全生产监督管理部门
C县级以上地方人民政府
D省级（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门
17、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（B）上报有关主管部门
A幕墙分包企业 B施工总承包企业 C监理单位 D 建设单位
18、根据国务院《特种设备安全保障条例》从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（D）批准
A县级以上人民政府
B省级政府特种设备安全监督部门
C国务院
D 国务院特种设备安全监督部门
19、房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（D）
A要求施工企业购买其制定的不合格消防器材
B 申请施工许可证时无需提供保障工程安全施工措施的资料
C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
D甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门
20、关于建设单位安全责任的说法，正确的是 D
A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求
B 建设单位有权……
C建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
D建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料
21、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（C）
A 意外伤害保险属于非强制险
B 保险由建设单位办理
C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费
D 保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
22、基坑支护工程专项施工方案须经（D）签字后实施
A 施工企业项目经理和现场监理工程师
B 施工企业负责人和建设单位负责人
C 建设单位负责人和总监理工程师
D 施工企业技术负责人和总监理工程师
23、企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（C）个月
A 1 B2
C 3 D 6
24、根据建设工程质量管理条例对涉及（B）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出涉及方案
A 增加工程内部装饰 B 建筑主体和承重结构变动
C 增加工程造价总额 D 改变建筑工程
25、建设工程施工总承包企业将装也工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（C）
A 分包工程质量由分包企业负总责
B 分包工程质量由分包企业单独承担责任
C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任
26、因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（B）
A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用
B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔
C施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔
D 施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修
27、必须经总监理工程师签字的工作是（D）
A 开工前的放线定位 B 分项工程验收
C 下一步工序 D 建设工程竣工验收
28、某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（D）
A 只能由生产厂家承担 B 只能由供应商承担
C 只能施工企业自行承担 D 可向生产厂商
29、需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位讲有关资料向（A）报告
A 公安消防 B 建设工程安全监督机构
C 建设行政主管部门 D 上级主管部门
30、下列争议中属于劳动争议的是（D）
A企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议
B 公司股东李某因股息分配产生的争议
C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D 进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议
31、劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（C）年
A 6个月 B 1年
C 2年 D 5年
32、劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的固定，该处理结果为（A）
A 该使用期为劳动合同期限
B按无效劳动合同处理
C 按无固定器限合同处理
D 按完成一定工作任务为期限的合同处理
33、用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（C）
A 固定期限 B无固定期限
C 以完成一定任务为期限 D 短期
34、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（C）
A 警告 B 罚款
C 支付违约金 D 没收财产
35、下列合同中，受合同法调整的是（C）
A 婚姻 B 收养
C 买卖 D 行政
36、在合同法中，要约生效的时间是（B）
A 要约人发出要约时 B 要约达到受要约人时
C 受要约人作出承诺时 D 受要约人承诺到达时
37、在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（A）
A 要约 B 要约邀请
C 反要约 D承诺
38、受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（D）
A 承诺超时 B 承诺延误
C 新承诺 D新要约
39、下列合同中，以下情形属于无效合同的是（C）
A 当事人无履约能力 B 当事人对合同有重大误解
C 违反法律法规的强制性规定D违法法定的形式
40、关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起D）内有效
A 1个月 B 3个月
C 6个月 D 1年
41、关于待定合同的说法，正确的是（B）
A 善意相对人不享有撤销的权利 B 效力待定合同的相对人有催告权
C 待定合同是生效合同 D 待定合同是无效合同
42、甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（B）
A 丙不能以自己名义起诉甲 B 丙起诉甲是在行使代位权
C 丙起诉甲以50万元为限 D 丙的起诉费用由自己支付
43、下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（D）
A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产
B 债务人放弃到期的债权
C 债务人将巨额财产赠与他人
D 债务人出售其全部财产
44、甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（D）
A 甲公司名词变更 B 乙公司的法人代表变更
C 合同签约人变更 D 买卖数量变更
45、某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是（C）万
A 24 B 27
C 30 D 42
46、关于担保的说法，正确的是（D）
A
B
C
D以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效
47、某建设单位出具的银行保函中，保证人为（B）
A 监理单位 B 银行
C 建设单位 D 施工企业
48、定金合同以（C）之时生效
A 当事人签字 B 合同备案
C 定金实际交付 D 主合同成立
49、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（D）
A 行政调解 B 法院调解
C 仲裁调解 D 人民调节
50、一裁定终局体现了仲裁的（D）特点
A 专业性 B 自愿性
C 独立性 D 快捷性
51、仲裁的保密性特点体现在他（C）为原则
A 不开庭审理 B 不允许代理人参加
C 不公开审理 D 不允许证人参加
52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（B）
A 留存。。 B 强制执行
C径行判决
53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（C）
A 原告所在地 B 被告所在地
C 合同签定地 D 合同施行地
54、在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（D）
A 代为 。。。。 B 进行和解
C 。。。。。。 D 法庭辩论
55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（D）日
A 5 B 。。
C 10 D 15天
56、仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（A）申请强制执行
A人民法院 B 司法行政机关
C 仲裁机构 D 公安机关
57、关于仲裁调解的说法，正确的是（C）
A 仲裁庭必须先进行调解
B调解不成不能做出。。书
C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力
D 。。。
58、仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是：D
A 甲与乙不能自行进行和解
B 甲乙达成和解不能撤回仲裁申请
C 甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁
D 甲乙。。。。。
59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（A）
A 应按乙、丙的意见做出仲裁书
B 应该按甲的意见做出仲裁书
C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定
D 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见
60、施工企业认为（D）。。其合法机构，可以申请行政复议。
A 建设单位违约的行为 B 总监理工程师的停工决定
C 上级企业的处理决定 D 行政机关的罚款
二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（BDE）一并发包
A代建 B 施工
C 监理 D 设计
E 设备采购
62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为ABDE
A不违反法律 B、不违背社会公德
C．。。。 D 不与636f70797a6431333264643666第三人利益相冲突
E不与社会公共利益相冲突
63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（BD）
A 建筑物 B 建设用地使用权
B 生产设备、材料 D 在建工程
E 在建船舶
64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（BCD）
A ISO质量体系 B工程建国家强制性标准
C工程设计文件 D施工企业管理制度
E建设工程施工合同
65、投标有效内，投标人有（AC）行为的，其投标保证金予以没收。
A 撤回投标文件 B 补正投标文件
C放弃中标 D 澄清投标文件
E．说明（解释）投标文件
66、施工作业施工人员安全生产义务（BC）
A 使用劳动生产安全用具
B接受安生生产培训
C发现事故立即报告
D 抢救
E为自己。。。。
67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（BD）
A发生安全事故应由工人自负 B该条款为无效条款
C 施工企业应受行政处罚 D。。。。
E施工企业负责人应受行政罚款
68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（BD）
A对建设工程项目的安全生产负总责 B 落实安全生产责任制
C 制定安全生产规章制度和操作规程 D确保安全生产费用的专项使用
E根据工作特点组织制定安全施工措施
69、取得安全生产许可证的条件是（AB）
A 特种作业人经考核合格 B 职工参加工伤保险
C通过了安全生产管理体系认证 D 进行了安全评价
E 已办理安全。。。。
70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ABE）
A保修范围 B保修期限
C质量保证金的退还方式 D质量保证金预留比例
E保修责任
71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（AE）
A 建立进货验货制度
B．。产品。。。。
C 对使用有瑕疵的产品进行说明
D 为扩大销售，对。。。。
E快过期的产品降价销售
72、某交通施工穿越噪声敏感区域，。。。，下列说法正确的是（BCE）
A 禁止一切夜间施工
B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准
C必须公告安民
D．。。
E在开工15日前，。。。。。。。行政主管部门报告
73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（DE）
A 扣身份证 B扣押职称
C 。。。 D签订专业技术培训服务违约金
E签订竞业
74、建设工程合同属于（CD）
A有名合同 B实践合同
C 要式合同 D有偿合同
E单务合同
75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ACE），有权行使抗辩权
A 经营状况严重恶化 B法定代表人并追究刑事责任
C．丧失信誉 D企业负有较大债务
E转移财产试图躲避债务
76、合同权利文件终止时，不影响（ABC）之效力
A结算条款 B 清理条款
C 仲裁条款 D 担保条款
E．。。
77、民事违约责任的承担方式有（ABC）
A赔偿损失 B采取。。。
C定金。。 D 精神损失赔偿
E 赔礼道歉
78、建设单位。。。，根据《民事诉讼法》。。。，建设单位可以将（BC）列为其被告
A 。。代理机构 B总承包企业
C 分包企业 D实际施工人
E 建设行政主管部门
79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（BE）
A当事人必须在开庭前提出回避申请
B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出
C．。。代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避
D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出
E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作
80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ADE）
A 仲裁协议应当是书面形式
B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可
C仲裁协议必须在争议发生前达成
D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1.取得建造师资格证书并经（ ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
A 登记 B 注册
C 备案 D 所在单位考核合格
2.行政法规的制定主体是（ ）。
A 全国人民代表大会 B全国人民代表大会常务委员会
C 国务院 D 最高人民法院
3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（ ）
A 抵消 B 提存
C 混同 D 免除
4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（ ）年。
A 1 B 2
C 4 D 20
5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（ ）。
A 汇票 B 仓单
C 建设用地 D 应收账款
6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（ ）。
A 转让 B 抵押
C 出资入股 D 投保火灾险
7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。
A 100 B 200
C 600 D 1000
8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ ）。
A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包
C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包
D 国家提倡对建筑工程实行总承包
9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ）。
A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包
B 将专业工程分包给不具备资质的承包人
C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人
D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人
10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（ ）。
A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标
B 该联合体成员签订共同投标协议
C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标
D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人
11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（ ）。
A 评标价 B 投标报价
C 招标控制价 D 标底
12. 在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（ ）。
A 评标委员会成员的名单在评标结算前保密
B 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名
C 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取
D 评标委员会成员由二人组成。
13. 经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（ ）。
A 属于在投标有效期内撤回投标文件
B 属于放弃中标
C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标
D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金
14. 关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（ ）。
A 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用
B 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任
C 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责
D 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内
15. 生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国 安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（ ）。
A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员
B 3年内不得担任监理单位的主要负责人
C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人
D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人
16 .生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（ ）。
A 本企业负责人
B 当地安全生产监督管理部门
C 县级以上地方人民政府
D 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门
17 .某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事故应由（ ）上报有关主管部门
A 幕墙分包企业 B 施工总承包企业
C 监理单位 D 建设单位
18 .根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（ ）批准。
A 县级以上人民政府 B 省级政府特种设备安全监督部门
C 国务院 D 国务院特种设备安全监督部门
19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（ ）。
A 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材
B 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料
C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
D 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门
20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求
B 建设单位有权压缩合同约定的工期
C 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
D 建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料
21 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。
A 意外伤害保险属于非强制险
B 保险由建设单位办理
C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费
D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
22 基坑支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实施。
A 施工企业项目经理和现场监理工程师
B 施工企业负责人和建设单位负责人
C 建设单位负责人和总监理工程师
D 施工企业技术负责人和总监理工程师
23 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（ ）月。
A 1 B 2
C 3 D 6
24 根据建设工程质量管理条例对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A 增加工程内部装修 B 建筑主体和承重结构变动
C 增加工程造价总额 D 改变建筑工程局部使用功能
25 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（ ）。
A 分包工程质量由分包企业负总责
B 分包工程质量由分包企业单独承担责任
C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任
26 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（ ）。
A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用
B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔
C 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔
D 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修
27 必须经总监理工程师签字的工作是（ ）。
A 开工前的放线定位 B 分项工程验收
C 下一步工序 D 建设工程竣工验收
28 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（ ）。
A 只能由生产厂家承担 B 只能由供应商承担
C 只能施工企业自行承担 D 可向生产厂商提出赔偿
29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（ ）报批。
A 公安消防机构 B 建设工程安全监督机构
C 建设行政主管部门 D 上级主管部门
30下列争议中，属于劳动争议的是（ ）。
A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议
B 公司股东李某因股息分配产生的争议
C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议
31 劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为 （ ）年。
A 6个月 B 1年
C 2年 D 5年
32 劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（ ）。
A 该试用期限为劳动合同期限
B 按无效劳动合同处理
C 按无固定期限合同处理
D 按完成一定工作任务为期限的合同处理
33 用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（ ）劳动合同。
A 固定期限 B 无固定期限
C 以完成一定任务为期限 D短期
34 下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（ ）。
A 警告 B 罚款
C 支付违约金 D 没收财产
35下列合同中，受合同法调整的是（ ）。
A 婚姻 B 收养
C 买卖 D 行政
36 在合同法中，要约生效的时间为（ ）。
A 要约人发出要约时 B 要约达到受要约人时
C 受要约人做出承诺时 D 受要约人承诺到达时
37 在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（ ）。
A 要约 B 要约邀请
C 反要约 D 承诺
38 受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（ ）。
A 承诺超时 B 承诺延误
C 新承诺 D 新要约
39 在合同法中，以下情形属于无效合同的是（ ）。
A 当事人无履约能力 B 当事人对合同有重大误解
C 违反法律规定的强制性规定 D 违反法定的形式
40 关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）年内行驶。
A 1个月 B 3个月
C 6个月 D 1年
41 关于待定合同的说法，正确的是（ ）。
A 善意相对人不享有撤销的权利
B 效力特定合同的相对人拥有催告权
C 待定合同是生效合同
D 待定合同是无效合同
42 甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款,下列说法正确的（ ）。
A 丙不能以自己名义起诉甲
B 丙起诉甲实在行使代位权
C 丙起诉甲以50万元为限
D 丙的起诉费用由自己支付
43 下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（ ）。
A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产
B 债务人放弃到期的债权
C 债务人将巨额财产赠予他人
D 债务人将其全部财产转让
44 甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（ ）。
A 甲公司名称变更 B 乙公司的法人代表变更
C 合同签约人变更 D 买卖数量变更
45 某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%,发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为（ ）
A 24 B 27
C 30 D 42
46 关于担保的说法，正确的是（ ）。
（实在看不清楚）
D 以汇票作为
47 某建设单位出具的银行保函中，保证人为（ ）。
A 监理单位 B 银行
C 建设单位 D 施工企业
48 定金合同以（ C ）之时生效。
A 当事人签字 B 合同备案
C 定金实际交付 D 主合同成立
49 王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（ ）。
A 行政调解 B 法院调解
C 仲裁调解 D 人民调解
50 一裁定终局体现了仲裁的（ ）特点。
A 专业 B 自愿
C 独立 D 快捷
51、仲裁的保密性特点体现在他（ ）为原则
A 不开庭审理 B 不允许代理人参加
C 不公开审理 D 不允许证人参加
52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（ ）
A 留存 B 强制执行
C
53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（ ）
A 原告所在地 B 被告所在地
C 合同签定地 D 合同施行地
54、在民事诉讼中，"一般授权"所行使的诉讼权利为（ ）
A 代为 … B 进行和解
C …… D 法庭辩论
55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（ ）日
A 5 B
C 10 D 15天
56、仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（ ）申请强制执行
A人民法院 B 司法行政机关
C 仲裁机构 D 公安机关
57、关于仲裁调解的说法，正确的是（ ）
A 仲裁庭必须先进行调解
B调解不成不能做出书
C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力
D …
58、仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（ ）
A 甲与乙不能自行进行和解
B 甲乙达成和解不能撤回仲裁申请
C 甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁
D 甲乙……
59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（ ）
A 应按乙、丙的意见做出仲裁书
B 应该按甲的意见做出仲裁书
C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定
D 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见
60、施工企业认为（ ）…其合法机构，可以申请行政复议。
A 建设单位违约的行为 B 总监理工程师的停工决定
C 上级企业的处理决定 D 行政机关的罚款
二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（ ）一并发包
A代建 B 施工
C 监理 D 设计
E 设备采购
62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（ ）
A不违反法律 B、不违背社会公德
C… D 不与第三人利益相冲突
E不与社会公共利益相冲突
63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ ）
A 建筑物 B 建设用地使用权
B 生产设备、材料 D 在建工程
E 在建船舶
64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（ ）
A …… B工程建国家强制性标准
C工程设计文件 D施工企业管理制度
E建设工程施工合同
65、投标有效内，投标人有（ ）行为的，其投标保证金予以没收。
A 撤回投标文件 B 补充投标文件
C放弃中标 D 澄清投标文件
E……
66、施工作业施工人员安全生产义务（ ）
A 使用劳动生产安全用具
B接受安生生产培训
C发现事故立即报告
D ……
E为自己…
67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（ ）
A发生安全事故应由工人自负 B该条款为无效条款
C 施工企业应受行政处罚 D…
E施工企业负责人应受行政罚款
68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（ ）
A对建设工程项目的安全生产负总责 B 落实安全生产责任制
C 制定安全生产规章制度和操作规程 D确保安全生产费用的专项使用
E根据工作特点组织制定安全施工措施
69、取得安全生产许可证的条件是（ ）
A 特种作业人经考核合格 B 职工参加工伤保险
C通过了安全生产管理体系认证 D 进行了安全评价
E 已办理安全…
70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ ）
A保修范围 B保修期限
C质量保证金的退还方式 D质量保证金预留比例
E保修责任
71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（ ）
A 建立进货验货制度
B产品…
C 对使用有瑕疵的产品进行说明
D 为扩大销售，对…
E快过期的产品降价销售
72、某交通施工穿越噪声敏感区域，…，下列说法正确的是（ ）
A 禁止一切夜间施工
B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准
C必须公告安民
D…
E在开工15日前，……行政主管部门报告
73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（ ）
A … B…
C … D签订专业技术培训服务违约金
E签订竞业
74、建设工程合同属于（ ）
A有名合同 B实践合同
C 要式合同 D有偿合同
E单务合同
75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ ），有权行使抗辩权
A 经营状况严重恶化 B法定代表人并追究刑事责任
C.丧失 D企业负有较大债务
E转移财产试图躲避债务
76、合同权利文件终止时，不影响（ ）之效力
A结算条款 B 清理条款
C 仲裁条款 D 担保条款
E…
77、民事违约责任的承担方式有（ ）
A赔偿损失 B采取…
C定金 D 精神损失赔偿
E 赔礼道歉
78、建设单位…，根据《民事诉讼法》…，建设单位可以将（ ）列为其被告
A 代理机构 B总承包企业
C 分包企业 D实际施工人
E 建设行政主管部门
79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（ ）
A当事人必须在开庭前提出回避申请
B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出
C…代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避
D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出
E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作
80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）
A 仲裁协议应当是书面形式
B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可
C仲裁协议必须在争议发生前达成
D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权
(一)背景资料
某广场地下车库工程，建筑面积18000 m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同，合同工期140天。 工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、c、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板(架)体系，编制了模板(架)工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量)，洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的，提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符)：
(1)工程清理、恢复费用18万；
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万；
(3)人员伤亡善后费用62万；
(4)工期顺延6天。
问题：
1．事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2．事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?
3．事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。
4．事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
(二)
背景资料
某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：(1)钢筋由建设单位供应；
(2)工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：
事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。
事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。
事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1．Om2的空鼓区域，责令限期整改。
事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。
问题：
1．事件一中，对于建设单位供应该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任?
2．事件二中，施工组织设计修改后，应该经由什么程序报审?
3．事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理?写出合理安排。
4．写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。
5．事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期
(三)
背景资料
某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计
做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称．分层由下至上逐步安装；填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
问题：
1．事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。
2．事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?
3．事件三中，应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案?
4．事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?
(四)
背景资料
某房地产开发公司与施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，
合同工期为7个月。工程价款约定如下：(1)工程预付款为合同的10%；(2)工程预付款扣回的时间及比例：自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两次扣回；(3)工程质量保修金为工程结算总价的5%，竣工结算是一次扣留；(4)工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%时停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。
每月完成的工作量如下：
工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元。因施工单位保管不力，罚款1万元。
问题：
1．列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元?工程预付款从几月份开始起扣?
2．7．8月份开发公司应支付工程款多少万元?截止8月末累计支付工程款多少万元?
3．工程竣工验收书合格后，双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款多少万元?本工程竣工结算是多少万元?本工程保修金是多少万元?(保留小数点后两位)
4．根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型?本工程竣工结算属于哪种类型?
三、案例分析题
(一)【答案要点】
(1)确定流水步距．按照累加数列错位相减取大差法
取最大差值，得KⅢⅣ=24d
(2)总工期T=∑K+TN=23+20+24+71=138(天)满足合同工期的要求。
(3)施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后方可实施。
(4)①索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力事件造成的工程清理、恢复费用，应由建设单位承担。②索赔不成立，因为按照施工合同法，不可抗力事件造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担。③索赔不成立，因为按照施工合同法，不可抗力事件造成的人员伤亡由各单位自己承担。④成立，按照施工合同法，不可抗力事件造成的工期延后可进行工期顺延。
(二)【答案要点】
(1)①建设单位按约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对材料的质量负责。建设单位在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点；②对于建设单位供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，建设单位支付相应保管费用；③如果建设单位未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责；④建设单位供应的材料设备与一览表不符时，建设单位承担相关责任；⑤建设单位提供的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
(2)单位工程施工过程中，当其施工条件、总体施工部署、重大设计变更或主要施工方法发生变化时，项目负责人或项目技术负责人应组织相关人员对单位工程施工组织设计进行修改和补充，报送原审批人审核，原审批人审核后形成《施工组织设计修改记录表》，并进行相关交底。
(3)不合理，将装饰班组根据不同施工作业划分为不同施工过程，在不同施工段按层组织流水施工。(4)凿除墙体空鼓部分，清理基础，涂刷界面剂，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收。(5)不合理。建设单位已投入使用，即工程已合格。竣工日期即为使用日期，应为2010年9月18日。
(三)【答案要点】
(1)不合理，总承包单位对工程的质量、安全、工期负责，门窗工程如需单独发包应由总承包单位与分包单位签订，由建设单位认可。
(2)①交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部工作人员的位置错开，使下部工作人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围之外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护；②在拆除模板、脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物伤人。模板堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m；③结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。
(3)正确的施工方案为：①板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中问向四周固定；②纸面石膏板的长边应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2；③采用钉周法，螺钉与板边距离：纸面石膏板包边宜为10～15mm，切割边宜为15～20mm，水泥加压板螺钉与板边距离宜为8～15mm：板周边钉间距宜为150～170mm，版中钉距不得大于200mm；④石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一龙骨上接缝；⑤螺钉头宜略埋入板面，不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平；⑥石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。
(4)抽检数量应增加一倍，检测数量不少于10%，不得少于6间。
(四)【答案要点】
(1)预付款：1000X10%=100(万元)。
预付款起扣点：1000X 60%=600(万元)。从6月份开始扣回预付款。
(2)7月份工程款=160-50 =110(万元)。8月份工程款=130(万元)。
截止8月末支付工程款=80+160+170+180+160+130=880(万元)。
(3)结算之前累计支付工程款：1000X 90%=900(万元)。
竣工结算：1000+5=1005(万元)。保修金：1005X 5%=50．25(万元)。
(4)工程竣工结算方式分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。本工程竣工结算属于建设项目竣工总结算。
您好，请问这个题目答案最终是多少啊，我也遇到了同样的问题，而且是在期末考试中，老师死活不给我们讲。
